案例分享:定做的全新机器装备成绩不竭耽搁工期出厂方拒赔付bob综合体育在线bob

时间:2022-09-14 作者:admin

  据公司法定代表人雷先生讲述,他的公司在江西鑫通机械制造有限公司(以下简称“鑫通公司”)定做了一台湿喷机械台车,并与厂方签订了正式的“承揽合同”。谁知正式使用这台机械车几天后, 就开始不断出现故障,鑫通公司在8个多月时间内,频繁派人进行维修,结果仍不好转。而因湿喷机械台车故障,雷先生公司的工期被严重耽搁,损失巨大。因此,雷先生希望厂方能够减少定作价款和一定赔偿,目前双方正在沟通中。

  雷先生的公司做劳务分包业务,他亲自前往鑫通公司参观考察,后与该公司签订了“承揽合同”,订购湿喷机台车一台。鑫通公司承诺,将在雷先生所在工地附近设置一个售后服务站,以方便随时售后服务。但这台机械台车仅用了几天后,就故障不断。雷先生与厂方沟通,发现根本没有所谓的售后服务站,设备出现问题,也没法及时维修。

  这台湿喷机械台车定作价格是103万,作为一台昂贵重型机械设备,作为一家号称技术精湛的制造商,却有如此高的故障频率,实令雷先生无法接受。厂家多次派维修人员前来维修,由于维修人员是流动的,从几百公里甚至上千公里处赶来,常常不能及时维修,导致工人一而再、再而三地窝工和停工。工人们因工期严重耽搁bob综合体育在线bob官方,接二连三地离开,雷先生只得支付工资让他们走。

  令人失望的是,这台湿喷机械台车经过多次维修,仍然不见好转。于是雷先生再次亲自前往厂家,找到厂家的董事及高管讨说法,得到的回复是补偿三万元,另外免费赠送三万元配件,并承诺会邀请专家处理,实在解决不了则更换设备。厂家还专门挑选两名操作工奔赴工地操作该机器(但是,雷先生公司需要支付每人每月17000元工资)。

  然而事与愿违,鑫通公司依然不能解决机器故障。雷先生心急如焚:一天天的窝工和耽误工期,每天近四万元的人工成本和租赁费用等等损失!!!于是雷先生不得不花了近四十万购置干喷设备、农用车租赁暂时代替故障设备。

  后由于总包方不允许使用干喷,雷先生只好从其他厂家租赁了一台湿喷机械(月租金10万元)。同时,经过8个多月的维修,购买的湿喷机械台车终于能勉强正常运转。

  根据承揽合同规定,货款的结算方式为,首付定金伍万元整,发货前付足合同总金额的40万元整,余下63万元分十二个月分期支付,每个月支付52500元,设备到达工地的日期为每月的到期付款日期。

  bob体育手机版

  在设备使用过程中,由于设备严重故障给雷先生造成极大损失,因此雷先生未付清二十万尾款,并希望厂方给予说法。奈何厂方依据其掌握的技术优势,只要雷先生公司不能按期付款,不管其提供的产品是否能正常工作,是否存在质量问题,就进行远程锁机,让机器瘫痪,逼迫雷先生及其公司就范,何其霸道?

  雷先生去往鑫通公司所在地,希望借助法律途径维护自己的权益。雷先生认为自己公司花费巨资定制专业设备,鑫通公司作为专业制造商,定作的设备却在刚刚进入的保修期内(保修期一年)长达8个多月不断维修,不能正常工作,导致窝工、停工不断发生,甚至需要购买干喷设备用干喷方式替代,保证公司正常施工的合同目的明显无法实现,厂家必须承担相应法律责任。

  雷先生提出了诉求,希望鑫通公司减少支付定做价款,并为设备质量问题造成的损失给予公正的说法。但厂家所在地法院认为,双方争论的焦点是该重型机械设备有无质量问题。厂家所在地法院最终判定,雷先生公司提供的证据不能充分证明设备存在质量问题,于是驳回了雷先生公司的诉求。

  目前,雷先生遭遇的问题与损失并未得到解决,雷先生也希望厂家能正视事实(工地100多人bob综合体育在线bob官方、项目部、监理人员亲眼目睹该设备频繁维修,窝工、停工多次发生,不得不使用干喷、租赁其他公司替代设备等等铁的事实),给予一个公平、公正的回应。

  因此,我们呼吁相关管理部门关注并重视雷先生这件事,妥善处理后续事宜。也希望社会舆论对此保持关注,给予雷先生更多支持与建议。

  售出的产品有下列情形之一的,销售者应当负责修理、更换、退货;给购买产品的消费者造成损失的,销售者应当赔偿损失:

本文地址:http://www.digi-zones.com/gongsi/189.html 转载请注明出处

产品中心PRODUCTS